г. Ростов-на-Дону                                                                                                            

 

Физическое лицо, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице оплатившего продукцию и/или работы/ услуги по предоставленной исполнителем ссылке/кюаркоды на расчетный счет ИП Ищенок Я.В. (Исполнителю), и  ИП Ищенко Я.В.,  именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ищенко Яны Владимировны,  действующей на основании  ОГРНИП 307616523400022, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем:

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   • Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить своими силами работы/услуги по заданию Заказчика, указанные в Приложениях к настоящему Договору.

 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   • Стоимость работ и порядок их оплаты по настоящему Договору согласовываются сторонами в мессенджерах, по телефону (для контроля качества работы исполнителя может вестись аудио запись переговоров) или электронной почте.
   • Оплата Заказчиком стоимости работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
   • Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном размере, с помощью онлайн кассы.
   • Право собственности на КОНСТРУКЦИИ (вывески, таблички, указатели и прочую изготавливаемую по данному договору продукцию) переходит к Заказчику после осуществления им полного расчёта с Исполнителем. Ответственность за сохранность и правомерность конструкции после осуществления монтажа/доставки несёт Заказчик.
   • Исполнитель вправе изменить цену, если наступят обстоятельства, которые не зависят от сторон. К таким обстоятельствам относятся рост курса валюты, инфляция или другие ситуации, при которых продажа товара по прежней стоимости будет убыточна для поставщика.

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   • Сроки выполнения работ оговариваются в в мессенджерах, по телефону или электронной почте.
   • Исполнитель приступает к выполнению работ не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня со дня подписания настоящего Договора и поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Исполнитель обязуется:

4.1.1. Своими силами из своих материалов и комплектующих выполнить работы в сроки

4.1.2. До начала монтажных работ заранее  уведомить о дате начала монтажа Заказчика звонком, письмом, факсом или телефонограммой.

4.1.3. Выполнять  работы в сроки, оговоренные с Заказчиком, и с надлежащим качеством.

4.1.4 В течение трех рабочих дней с момента получения заказа на выполнения работ, согласно подписанным приложениям, предоставить Заказчику перечень документов, необходимых для выполнения работ.

• Передать результаты работы Заказчику.

 

 

• Исполнитель вправе

        4.2.1  Изменить сроки сдачи работ, если Заказчик не произвел предоплату на расчетный счет Исполнителя (оплата через онлайн кассу) в оговоренные в Приложении сроки.

• При выполнении своих обязательств по договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
• Исполнитель вправе демонстрировать выполненные работы/услуги согласно данному договору в качестве образцов своих работ услуг,  в мессенджерах , соцсетях и на сайте компании www.akvatoria-r.ru

 

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Предоставить Исполнителю в течение двух рабочих дней  всё необходимую документацию для выполнения работ.

4.2.2. Принять от Исполнителя выполненные не позднее  2 (двух) рабочих дней с момента извещения Заказчика об окончании работ или предоставить мотивированный отказ с указанием обнаруженных недостатков, являющихся нарушением условия договора. В этом случае Стороны составляют протокол с указанием недостатков и сроков их устранения. Если в указанный срок Заказчик не предоставит Исполнителю мотивированный письменный отказ, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат оплате.

4.2.3. Производить оплату в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Договора.

4.2.4. Обеспечить готовность места монтажа к моменту начала на нем работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, включая завершение всех работ, выполняемых Заказчиком  или другими его Исполнителями в данном месте.

4.2.5. Обеспечить допуск представителей Исполнителя к месту монтажа.  В случае неготовности места монтажа, сроки выполнения переносятся на согласованный сторонами срок. В случае ложного вызова бригады на монтаж, Заказчик оплачивает стоимость монтажа  и транспортные расходы повторно.  Хранения вывески на складе Исполнителя из за невозможности своевременного монтажа по вине Заказчика  (повторного монтажа), хранение рекламной продукции  первые 5 рабочих дней бесплатные, последующие хранение – 1% от суммы данного договора и Приложения к нему за 1 календарный день.

4.2.6. Обеспечить возможность забора воды в здании и подключение электроинструмента, адаптированного к работе в электросети  (220Вт).

4.2.7. Обеспечить условия проведения Исполнителем монтажных работ  в оговоренные сроки.

4.2.8. Соблюдать условия договора и условия возврата товара, указанных на сайте www.akvatoria-r.ru  после оплаты заказа

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Вносить в работы согласованные с Исполнителем изменения, которые являются технически реализуемыми, о чем должны быть составлены Дополнительные соглашения к настоящему Договору с соответствующей корректировкой сроков выполнения работ и их стоимости.

 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Сторона освобождается от юридической ответственности за любую просрочку или невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такая просрочка или невыполнение вызваны чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникновение и последствия которых такая сторона не могла предвидеть или, если могла предвидеть, обоснованно не могла предотвратить (далее - Непреодолимая Сила).  Во избежание сомнений, Непреодолимая Сила включает действия любых государственных органов (правомерные или неправомерные), пожары, наводнения, ураганы и иные стихийные бедствия (в том числе ураганы, сопровождающиеся порывами ветра более 10 м/сек), взрывы, гражданские волнения, беспорядки, войны, саботаж, кража, неправомерные действия третьих лиц, а также решение суда о наложении ареста.

Исполнитель не гарантирует  возможности проведения работ  в случае, если температура воздуха менее 10 С°, а также при обледенении металлических опор в зимний период времени. Сроки монтажа могут быть передвинуты на более поздний срок при неблагоприятных погодных условиях, а именно: дождь, ветер более 10 м/с, снег, метель, гроза, температура воздуха более +30 градусов или же -10 градусов.

5.2. Сторона, ссылающаяся на Непреодолимую Силу, должна немедленно, но в любом случае не позднее, чем по истечении 10 (десяти) календарных дней после того, как Стороне стало известно о наступлении Непреодолимой Силы, сообщить об этом другой Стороне в письменной форме.    Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на срок действия Непреодолимой Силы и их последствий, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.

5.3. После прекращения действия обстоятельств Непреодолимой Силы Сторона, ссылавшаяся на них, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через 10 (десять) календарных дней после прекращения действия Непреодолимой Силы, письменно сообщить другой Стороне об этом

5.4. Стороны обязаны выполнять все другие обязательства по настоящему Договору, не затронутые Непреодолимой Силой.

5.5. Если действие Непреодолимой Силы продолжается более 1 (одного) месяца, или если возникнут разумные основания предположить, что оно продлится более 1 (одного) месяца, Стороны обязуются немедленно начать переговоры и согласовать такие изменения в условиях настоящего Договора, которые необходимы для того, чтобы Стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в порядке, максимально приближенном к первоначальному.

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  Заказчик несет ответственность за не своевременную оплату работ и выплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 (ноль целых и пять десятых) процентов от суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки платежа от стоимости работ по настоящему Договору.

6.2. При задержке Заказчиком перечисления Исполнителю суммы, сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть увеличены.

6.3. Выплата пени не освобождает Сторону, нарушившую обязательства по настоящему Договору, от исполнения своих обязательств.

6.4. Пени оплачиваются по счетам, предъявленным Стороной, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления ею соответствующего требования другой Стороне.

6.5. Заказчик несет ответственность за  достоверность рекламной информации, представляемой Исполнителю и ее соответствие законодательству РФ и нормативным актам органов власти и управления, правомерность использования торговых марок, наименований фирм, логотипов, соответствие их Закону РФ «О рекламе», Закону РФ «О русском языке».  Заказчик уведомлен о необходимости соответствия всех наружных и интерьерных рекламных элементов постановлениям, законам, предписаниям  и прочим  решениям Правительства РФ и органов местной власти,   и несет ответственность за её соблюдением.  Мнение Исполнителя относительно содержания изображения рекламной информации не может рассматриваться как экспертиза  на соответствие или несоответствие законодательству Российской Федерации.

• В случае несоблюдения п.6.5. заказчик несет  ответственность перед третьими лицами, в случае предъявления ими претензий или исков.
• Претензии по цветопередачи и фактуре материала принимаются только про наличии подписанной цветопробы, образцов материалов.
• Ответственность Исполнителя по настоящему договору ограничивается суммой договора на поставленную продукцию, товар, услуги. Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду Заказчика, косвенные потери или убытки, вызванные третьими лицами.
• Каждая из Сторон заявляет и подтверждает в порядке статьи 431.2 ГК РФ , что на момент подписания настоящего Договора она надлежащим образом зарегистрирована в соответствующих государственных органах РФ, является добросовестным налогоплательщиком и имеет все необходимые полномочия, разрешения, согласования, лицензии для подписания настоящего Договора и исполнения своих обязательств по нему.

 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны предпринимают все меры для решения возможных споров по настоящему Договору путем переговоров, но не более 30 календарных дней.

7.2. В случае не достижения Сторонами согласия, возникшие разногласия (споры) могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд г. Ростова-на-Дону

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г.

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается только по соглашению Сторон.

           8.3. В случае, если  за  30 (тридцать) календарных дней до даты окончания Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть  Договор, его действие считается  продленным еще на один календарный год, но не более 3 (трех) лет.

 

 

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1.Условия работ по настоящему Договору, а также информация, получаемая Сторонами в процессе его выполнения, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам без письменного разрешения Сторон.

9.2. В случае разглашения коммерчески важно информации, или информации, влияющий на имидж компании, стороны несут материальную ответственность.

 

 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выполненные работы сроком на 11 (одиннадцати) месяцев  с даты  подписания акта выполненных работ. Гарантийный срок на световые элементы распространяется только в случае наличия подключения рекламного оборудования через  стабилизатор напряжения. Гарантия на лампы, дроссели, неон и прочее оборудование данного класса отсутствует. Гарантия не распространяется на изделия из винила, бумаги, картона.

10.2.  В течение гарантийного срока Исполнитель бесплатно  устраняет  выявленные производственные дефекты.

10.3. При возникновении неисправностей Заказчик должен направить Исполнителю уведомление с указанием неисправности в письменной форме. В уведомлении должен содержаться полный перечень выявленных дефектов. При гарантийном случае, т.е.   при возникновении какой-либо неисправности КОНСТРУКЦИЙ, допущенной по вине Исполнителя, в пределах гарантийных сроков, указанных в п.10.1 настоящего раздела, за  исключением случаев, указанных в п. 10.1 настоящего договора, неисправность устраняется силами и за счет Исполнителя.

• Гарантийному ремонту не подлежат дефекты, вызванные внешними механическими, химическими или термическим воздействиями, неисправностью электросети, вскрытием или ремонтом, произведенным лицом, не уполномоченным Исполнителем, повреждение результатов работ в результате попадания на него воды. А также наступлении обстоятельств согласно п. 5.
• В случае несогласия Заказчика с наступлением неисправности конструкции согласно п. 10.4, Заказчик самостоятельно осуществляет организацию по независимой экспертизе повреждений.

                10.6. При выявлении не гарантийного случая, оплата работ по ремонту (включая выезд специалиста) осуществляется по установленным расценкам Исполнителя.

 

 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их письменного оформления. Все предварительные устные и письменные договоренности Сторон о предмете настоящего Договора  после его подписания теряют силу.

11.2. Исполнитель имеет право свободного выбора своих партнеров, поставщиков, субподрядчиков, субпоставщиков под свою ответственность.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

               11.5.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности  по настоящему Договору  третьему лицу  без письменного  согласия  другой  Стороны.

• Макеты и обмен необходимой информацией для исполнения договора осуществляется на одну или несколько электронных почтовых адресов Исполнителя : Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., , Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Поступившая информация приравнивается к официальной заявке.  Обмен информацией может осуществляться по моб тел посредством мессенджеров  по номеру мобильного тел +79185173158, 8-918-558-20-88, что так же приравнивается к официальным переговорам и заявкам.
• В случае отказа Заказчика от уже изготовленной продукции или выполненной услуги согласно данному Договору и Приложениям к нему, авансовые денежные средства не возвращаются.
• В случае несвоевременного неисполнения Заказчиком обязанности по оплате, стоимость работ, услуг, материалов может быть пересмотрена в большую сторону. В этом случае Стороны договорились путем переговоров достигнуть соглашения о новой стоимость работ, услуг, материалов в кротчайшие сроки.

 

 

 

 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
    • Стороны пришли к соглашению, что персональные данные могут быть получены, хранится и передаваться в процессе выполнения работ согласно данному договору для осуществления выполнения требуемых работ и услуг. Стороны подтверждают наличие письменного согласия в получении, обработке , хранении и пр у своих сотрудников, сопутствующих работников и организаций для выполнения работ/услуг по данному договору.  В согласие на обработку персональных  данных включаются, в том числе: фамилии, имена, отчества; даты рождения; почтовые адреса (по месту регистрации и для контактов); сведения о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адресах электронной почты; номерах телефонов; номерах факсов, иной информации, относящейся прямо или косвенно к определенному  субъекту персональных данных, руководствуясь положениями  Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
    • Каждая из Сторон на основании данного Договора по запросу предоставляет последней подтверждение факта получения согласия субъектов на осуществление передачи и обработки их персональных данных, либо подтверждение наличия иных законных оснований для осуществления такой передачи и обработки персональных данных субъектов и подтверждение факта надлежащего уведомления субъектов о такой передаче их персональных данных. В том числе персональных данных, переданных в процессе выполнения работ и услуг по данному Договору, сотрудников и прочих заинтересованных лиц Заказчика. Ответственность за согласие субъектов за передачу, хранение, уничтожение и прочего персональных данных своих сотрудников, партнеров несет непосредственно Заказчик.
    • Требование о прекращении обработки персональных данных должно быть направлено одной Стороной в форме соответствующего уведомления в простой письменной форме в адрес другой Стороны.
    • Звонки по мобильной связи могут быть записаны для контроля качества выполнения работ.

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель ИП Ищенко Я.В. Юр. адрес и Почтовый адрес: 344064 г.Ростов-на-Дону,  ул. Н.Данченко д.76 кв.36 Факт.адрес: 344069 г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 54/46, 2 эт ИНН 616508389398 ОГРНИП 307616523400022 Счёт №: 40802810002500133235 В ООО "Банк Точка" БИК: 044525104 г. Москва Корр. счёт: 30101810745374525104   e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. сайт:  www.akvatoria-r.ru тел. моб. +7 (918) 517-31-58 (863) 241-35-55

Заказчик Физическое лицо, оплатившее через онлайн  кассу по ссылке или кюар коду на расчетный счет ИП Ищенко Я.В. Ссылка или кюар код предоставляются Исполнителем через мессенджеры, смс телефона и почты, указанных в договоре:   Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., , Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. мобильного тел +79185173158, 8-918-558-20-88,

________________________/Ищенко Я.В./

__________________ ____/